Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истцом не представлено достаточных доказательств возникновения убытков
ООО (истец) обратилось в суд с иском к АО (ответчик) о взыскании убытков.
Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд Московского округа постановлением от 20.02.2020 N А40-308818/2018 оставил указанные судебные акты без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.
Как установлено судами и следует из материалов дела, между истцом (подрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) заключен договор на строительство жилого дома. В рамках исполнения своих обязательств по договору истец заключил договор аренды бетононасоса для ведения монолитных работ. Ответчиком не выполнены встречные обязательства по спорному договору, в связи с чем выполнение работ было приостановлено, при этом истец письмами уведомил ответчика о приостановлении выполнения работ. По мнению истца, подрядчик понес убытки, связанные с арендой бетононасоса для монолитных работ.
Оценив представленные доказательства, руководствуясь статьями 15, 185, 309, 310, 393, 716, 1064, 1102 Гражданского кодекса РФ, суды пришли к законному и обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку истцом не представлено доказательств надлежащего уведомления ответчика о приостановлении выполнения работ по договору подряда, а также достаточных доказательств возникновения убытков.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2020 N А40-308818/2018
Информация Минпромторга России от 28.02.2020
Опубликован перечень дорогих авто 2020
Письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 17.02.2020 N 6401.ФБ.77/2020
Подготовлены разъяснения по организации и проведению медико-социальной экспертизы лицам со злокачественными новообразованиями